44问答网
所有问题
由于业主的原因导致承包商租赁的设备窝工,该窝工费应按照( )计算。
A.台班费
B.台班折旧费
C.实际租金
D.设备使用费
举报该问题
推荐答案 2023-05-13
【答案】:C
【试题答案】C
【试题解析】本题考查重点是“索赔费用的计算”。由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出的分摊计算;如系承包商自有设备,一般接台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因为台班费中包括了设备使用费。因此,本题的正确答案为C。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YV3R6R6DGDYZKW6KGDZ.html
相似回答
由于业主的原因导致承包商
自有
的设备窝工,该窝工费应按照(
)计算
。
答:
【解析】本题考查的是索赔费用的计算
。由于发包人或监理工程师原因导致机械、仪器仪表停工的费用,窝工费的计算,如系租赁设备,
一般按实际租金和调进调出费的分摊计算
,如系承包人自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
由于业主原因导致承包商租赁
施工机械停工,承包商
应
按
(
)
索赔
计算窝工费
...
答:
窝工费的计算,如系租赁设备,
一般按实际租金和调进调出费的分摊计算
;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。
由于业主原因导致
停工,则
承包商应
按什么
计算窝工费
答:
对于窝工费的计算,如果是租赁设备,
一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算
,如果是承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算。法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第六条民事案件的审判权由人民法院行使。人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判,不受行政机关、社会团体和个人的...
窝工费
怎么
计算
答:
3、
承包商因
建设方
(业主)
在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面
的原因造成
建设项目依约施工时间被延误而
造成窝工
; 4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工; 5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术...
大家正在搜
由于承包商业主可以提出索赔
某工程业主与承包商签订了
某工程项目业主与承包商
租的房子算不算业主
某业主与承包商签订了
承包商可以向业主索赔
某业主与承包商签订了某建筑安装
承包商事故就是业主事故
业主给承包商回信